【招标信用】甘谷县设施蔬菜产业提质增效建设项目-合同公告

成交企业:中纳恒业项目管理有限公司
采购方签署日期:2026-10-08
成交方签署日期:2026-10-08
建设工程监理合同.pdf
编号：
建设工程监理合同
工程名称：甘谷县设施蔬菜产业提质增效建设项目
委托人：甘谷县蔬菜产业工作站
监理人：中纳恒业项目管理有限公司
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品
第一部分合同协议书
本协议书由甘谷县蔬菜产业工作站（以下简称“发包人”）为一
方，与中纳恒业项目管理有限公司（下简称“监理人”）为另一方共同订
立。
鉴于发包人已委托监理人为甘谷县设施蔬菜产业提质增效建设项目
监理合同段提供监理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力
和利益，兹就以下事项达成协议：
一、项目概况
（1）项目名称：甘谷县设施蔬菜产业提质增效建设项目
（2）工程地址：天水市甘谷县六峰镇
（3）工程内容：1、土建工程：1）新建连栋温室一座，建筑面积为10800
m，长150m，宽72m，建筑层数为1层，建筑高度4.5m，主要结构形式为
轻钢结构。2）新建育苗生产辅助车间一座，建筑面积为801m，长45m，
宽17.8m，建筑层数为1层，建筑高度8.5m，主要结构形式为门式钢架结
构。3）新建催芽室一座，建筑面积为202.5m，长27m，宽7.5m，建筑层
数为1层，建筑高度5.4m，主要结构形式为轻钢结构。4）室外工程：硬
化道路2429m：硬化场地1390.79m：新建围墙648.08m：新建大门一
座；配套室外电气工程：配套室外给排水工程。
2、设备购置：智能化工厂化育苗中心：购置苗床8640m、全自动育
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品
苗播种机2台、催芽成套设备1套、育苗车10辆、种苗冷藏运输车1辆、
喷灌系统13套、水肥一体化系统3套、储水桶（5m）6个、成品冷库1
套。
二、工程监理范围
监理范围：甘谷县设施蔬菜产业提质增效建设项目施工全过程监
理。
三、总监理工程师
总监理工程师姓名及证书号码：总监理工程师：林翠凤注
册编号：13005697。
四、监理服务期
监理服务期：自2026年9月2日至206年12月31日。
五、监理服务费用
监理服务费：（大写）贰拾壹万捌仟元整，（￥218000.00元）。
六、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。
七、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守
和执行。
（1）监理合同协议书及附件；
（2）中标通知书；
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品
（3）投标文件：
（4）合同通用条款;
（5）监理规范；
（6）技术规范；
（7)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以
最后编写或双方最后确认的文件为准。
八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的
约定履行监理服务。
九、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行
完各自的义务和责任后自然失效。
十、本监理合同一式肆份，双方各执贰份。

发包人：	全称(益章）	监理人：	全称(盖章）
法定代表人或其授权的代理人：		法定代表人或其授权的代理人：
日期：	202年年7月26日	日期：	年月日

扫描全能王一高清扫描·专业出品
第二部分合同通用条款
1.监理人的义务
1.1监理的范围和工作内容
1.1.1监理范围在专用条件中约定。
1.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天
前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底
会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程
需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全
技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人
员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计
划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件
的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样
方式进行抽检；
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支
付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事
故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备
的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、
费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.委托人的义务
2.1告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师
和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
2.2提供资料
委托人应无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
2.3提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
2.3.1委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合
CS
扫描全能王一高清扫描·专业出品
同提供必要的外部条件。
3、违约责任
3.1监理人的违约责任
3.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔
偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分
赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
3.2委托人的违约责任
3.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
3.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费
用。
3.3除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、
工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此
而造成的损失、损害。
4.争议解决
4.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
4.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，
可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
4.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向
有管辖权的人民法院提起诉讼。
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品
第三部分专用条件
1.监理人义务
1.1监理的范围和内容
1.1.1监理范围包括：由本工程所包含的设计文件的全部工程内容。
1.1.2监理工作内容还包括：执行通用条款。
2.履行职责
2.1对监理人的授权范围：对本工程进行“三控”、“三管”、“一协
调”
2.争议解决
2.1调解
本合同争议进行调解时，可提交执行通用条款进行调解。
2.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
（1）提请仲裁委员会进行仲裁。
（2）向当地人民法院提起诉讼。
3.补充条款
CS扫描全能王一高清扫描·专业出品