【招标信用】天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目公示

E6205000608010840001002天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目-合同
公告内容.pdf
E6205000608010840001003天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目-合同
公告内容.pdf
E6205000608010840001001天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目-合同
公告内容.pdf
SHS920260803
监理委托合同
202:1
项目名称：天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目
项目地点：天水市境内
资质等级及证书号：甲级622019150399
委托单位：天水市地质灾害应急中心（以下称甲方）
监理单位：甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院（以下称乙方）
签订日期：2026年9月19日
签订地点：甘肃省天水市
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第一部分：建设工程委托监理合同
甲方天水市地质灾害应急中心与乙方甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产
勘查院经双方协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”），概况如下：
工程名称：天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目
工程地点：天水市境内
工程规模：中型
总投资：400万元
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的
定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①本合同标准条件；
②本合同专用条件；
③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
四、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围
内的监理业务。
五、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。
本合同监理期限为：合同签订后至项目通过省级验收。
本合同经甲方、乙方盖章后生效。
本合同正本一我贰份，副本一式肆份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）
天水市地质灾害应急中心甘肃省有色金属地质勘查局天术产
勘查院
地址：天水市秦州区岷山路37号国土资源大厦地址：甘肃省天水市积区社棠东路7号

邮编：	741000	邮编：	741024
电话：	***	电话：	0938-6869008
法定代表人或委托代理人（签字）：			法定代表人或委托代理人（签字）

1
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第二部分：标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
（1）“工程”是指甲方委托实施监理的工程。
（2）“甲方”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承
人。
（3）“乙方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经甲方同意，乙方派到监理机构全面履行本合同
的全权负责人。
（6）“承包人”是指除乙方以外，甲方就工程建设有关事宜签订合同的当事
人。
（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，甲方委托的监理
工作范围和内容。
（8）“工程监理的附加工作”是指：①甲方委托监理范围以外，通过双方书
面协议另外增加的工作内容：②由于甲方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或
延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非乙方自己的
原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期
的前一天的时间段。
.
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规、以
及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定
使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文
字。
乙方义务
第四条乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方员，向甲方报
2
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专
用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约
定定期向甲方报告监理工作。
第五条乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供
与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或
中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交经甲方。
第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、
本合同业务有关的保密资料。
甲方义务
第八条甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款，预付款包含在
合同金额内。
第九条甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外
部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中
明确委托的工作和相应的报酬，
第十条甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理
工作所需要的工程资料。
第十一条甲方应当在专用条款约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决
定的一切事宜作出书面决定。
第十二条甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常
驻代表（在专用条款中约定），负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙
方。
第十三条甲方应当授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、
监理权限及时书面通知己选定的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录，
第十五条根据情况需要，如果双方约定，由甲方免费向乙方提供其他人员，
应在监理合同专用条件中予以明确。
乙方权利
3
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第十七条乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利
（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的认可权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺
设计和使用功能要求，向甲方的建议权。
（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建
议：如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的
同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质
量标准时，乙方应当书面报告甲方井要求设计人更正。
（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本
的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲
方报告。
（7）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先
向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书
面报告。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同
约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用：对于不
王
符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人
停工整改、返工，承包人得到监理机构复工令后才能复工。
1
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工
程施工合同规定的竣工期限的签认权。S
7
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，。
以及工程结算的复核确认权与否定权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付
工程款。
第十八条乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧
急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过
程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包
4
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双
方协商确定，当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立
的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲
裁机构进行仲裁时，应当提供作证的事实材料。
甲方权利
第二十条甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同权利；
第二十一条甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设
计使用功能要求的认定权、以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。
第二十三条甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项
报告。
第二十四条当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串
通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方员，直到终止合同并要
求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
乙方责任
第二十五条乙方的责任期即监理合同有效期，在监理过程中，如果因工程
建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条乙方在责任期内，应当履行约定的义务。如果因乙方过失而造
成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。
第二十七条乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）
时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不
承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。
第二十八条乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索
赔所导致甲方的各种费用支出。
甲方责任
第二十九条甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约
责任，赔偿给乙方造成的经济损失。
乙方处理委托业务时，因非乙方原因的事由受到损失的，可以向甲方要求补
5
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
偿损失。
第三十条甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔
所引起的乙方的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条由于甲方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发
生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通
知甲方。完成监理业务的时间应当相应延长，并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全
部或部分执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方。该监理业务的完成时间应予
延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理
业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和甲方已
签订工程保修责任书，乙方收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，
双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，
因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议达成之前，原合同仍
然有效。
第三十五条乙方在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而
甲方又未对乙方提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执
行监理业务时限超过六个月时，乙方可向甲方发出终止合同的通知，发出通知后
14日内未得到甲方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出
后42日内仍未得到甲方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部
分监理业务。甲方承担违约责任。
第三十六条乙方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工
作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
第三十七条当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方
发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21日内没有收到答复，可在
第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。乙方
承担违约责任。
6
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同
专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第四十条如果甲方在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，
还应向乙方支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条如果甲方对乙方提交的支付通知书报酬或部分报酬项目提出异
议，应当在收到支付通知书24小时内向乙方发出表示异议的通知，但甲方不得
拖延其他无异议报酬项目的支付，
其他
第四十三条委托的建设工程监理所必要的乙方员出外考察、材料设备复试，
其费用支出经甲方书面同意的，在预算范围内向甲方实报实销。
第四十四条在监理业务范图内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，
其费用由乙方承担：由甲方聘用的，其费用由甲方承担。
第四十五条乙方在监理工作过程中提出的合理化建议，使甲方得到了经济
效益，甲方应该按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条乙方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人
;
的任何报酬或者经济利益。
乙方不得参与可能与合同规定的甲方的利益相冲突的任何活动。
第四十七条乙方在监理过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄
.
露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条乙方对于由其编制的所有文件拥有版权，甲方仅有权为本工程
使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应
当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，任
何一方可向工程项目所在地人民法院提起诉讼解决。
7
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第三部分：专用条件
第一条本合同适用的法律及监理依据：
1.工程建设监理规范；
2.地质灾害防治工程监理规范；
3.建设监理规定；
4.里方与工程承包单位签订的工程承包合同；
5.政府主管部门批准的建设计划、规划、设计任务书、设计文件：
6.国家现行的有关施工技术规范、标准、规程。
第二条监理范围和监理工作内容及监理义务：
监理范围：
施工过程全监理
监理工作内容如下：
1.施工质量控制：①审查承包商编报的施工组织设计、施工方案：②检查、
督促承包商建立健全工程质量保证体系：③对进场材料、设备、构配件进行质量
把关：④施工质量监督、控制：检验批、分项工程（隐蔽工程）的验收：参
与事故的调查与处理：⑦参与竣工验收。
2.施工进度控制：①审查承包商编制的施工进度计划、进度报表：②对重
点部位和关键工序的施工进度进行重点控制：③定期检查执行情况：调整、纠偏、
动态控制：④对不顾工程质量而盲目耗工的行为予以制止。
3.投资控制：①协助审查工程结（决）算：②进行工程量复核：③受理承
包商付款申请，按合同条款核签付款凭证。
4.合同管理：①拟定合同管理制度：②进行合同执行情况的分析与跟踪管
理：③协助甲方处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜：④督促、审查承包
商作好技术资料收集、整理、建立技术经济档案，并将完整的原始施工技术资料
移交甲方：在规定的保修期内，负责工程质量缺陷、问题的鉴定和质量责任的
划分，按规定督促作好维修。
5.安全管理：①督促施工单位落实安全生产责任制，强化安全管理，杜绝
违章指挥和操作。②督促施工单位进行安全教育及编制安全技术交底。检查现
场安全用具的使用和安全设施的设置情况。检查现场易燃、易爆、易腐蚀等危
险材料的保管和使用情况。坚持日常巡视、例会、施工日志、检查制度，严把
8
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
安全关。
乙方义务：乙方必须按照投标的项目管理机构配置，组织本工程的实施，不
允许更换项目管理人员：若更换人员，须经甲方同意，更换总监理工程师须向甲
方支付合同价款5%的违约金，更换专业监理工程师须向甲方支付合同价款1%的
违约金：乙方不得转委托，否则，甲方有权解除合同。其他见标准条件。
第三条甲方应提供的工程资料及提供时间：
1.甲方与工程承包单位签订的工程承包合同及分包合同各1份：
2.拟建场地工程地质资料1份：
3施工图纸1套：
4.政府批准的建设文件1份（复印件）：
5.甲方现场代表名单1份：
以上资料在开工7日提供。
第四条甲方应在七天内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答
复。
第五条甲方向监理机构提供如下设施：
1、现场办公用房：2、办公桌、椅及床板
第六条当甲方发现乙方员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给
甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方员，直到单方解除合同并要
求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
\
第七条乙方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
1.一般过失情况：赔偿金=直接经济损失x10%
2.严重过失或故意造成甲方损失的：承担全部赔偿责任
第八条甲方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的报酬：
在监理期限内监理报酬计算方法：
①合同签订的有效期内，按监理中标价，含税监理费（大写）：柒万柒仟叁
佰玖拾柒元肆角柒分整：（小写）：77397.47元。
②监理合同签订后十五日内向乙方支付监理费用的50%预付款（大写：叁万
捌仟陆佰玖拾捌元柒角肆分整：小写：38698.74元）。
③余款按工程进度结算款计算同步支付到97%，其余款项待工程竣工后14
日内一次付清。
9
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
第九条乙方向甲方开具发票，甲方收到发票后，再向乙方支付。
第十条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协
商不成时，双方同意向工程项目所在地人民法院提起诉讼
补充条款监理单位委派的工程师
姓名：李捷职务总监理工程师
10
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
天水市地质灾害专群结合监测预警点建设
项目合同
项目名称：天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目（第
001标段）
中标编号：A99-126205003950307723-20260723-011275-8/001
甲方：
天水市地质灾害应急中心
乙方：
甘肃省地质环境监测院
合同专
签订时间：2026年9月2日
50
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、
《甘肃省地质灾害监测预警管理要求》等法律法规的规定，甲乙双方按照
天水市公共资源交易中心的结果签订本合同。
第一条合同文件
下列与本次招标活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部
分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标采购文件
2.投标文件
3.乙方在投标时的书面承诺
4.中标通知书或成交通知书
5.合同补充条款或说明
6.保密协议或条款
7.相关附件、图纸及电子版资料
第二条合同内容
1.在天水市选择40处地质灾害隐患点，投入必要的调查、勘查工作量，
查明地质灾害隐患点发育特征与致灾模式。
2.对40处地质灾害隐患点编制普适型监测预警点建设方案设计，包含
监测对象、监测内容、监测指标、设备类型与布设、安装调试等工作。
第1页
3.将40处地质灾害隐患点监测数据接入“地质灾害监测预警管理系
统”，实现省市县与群测群防员的实时联动。
4.初步提出40处地质灾害隐患点各监测点的预警模型。根据各隐患点
不同的变形特征，结合前期建设项目已有监测数据，合理设置预警判据。
5.对建成的地质灾害监测预警网络进行5年运行维护。
6.通过宏观预警、设备监测预警与区域地质灾害气象风险预警，综合分
析实施预警分级与响应。
第三条合同总金额
本合同总金额：￥2073000.00元。
大写：贰佰零柒万叁仟元整。
本合同总价款包括施工期间必须的人员费、办公费、印刷费、水电费、
邮电费、其他交通费、差旅费、会议费、咨询劳务费、委托业务费、专业
材料和燃料费、专业设备费及其他相关费用等。
第四条权利义务和质量保证
1.甲方保证施工期间，对乙方工作给予支持，提供相关资料、协调相应
的资料收集工作。
2.甲方按合同约定及时支付合同款项。
3.乙方依照《甘肃省地质灾害监测预警管理要求》进行天水市地质灾害
专群结合监测预警点建设，并保证质量和后期服务。
第2页
4.甲方安排专人负责本行政区内的监测预警的接收工作，包括对监测信
息、设备运行、预警预报等信息如何接收以及数据分析处理。乙方负责对
相关管理人员进行业务培训，使其熟悉掌握。培训资料、使用手册等资料
除纸质外，必须刻录成光盘交付甲方。
5.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专
利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责
任。乙方保证服务不存在危机人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法
规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法
律责任。
第五条付款方式
1.本合同内所有款项均以电汇方式（人民币）进行支付。
2.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未
作特别规定，则付款进度应符合如下约定：
合同签订后15日内支付合同总价的50%（小写：￥1036500.00元、大
写：壹佰零叁万陆仟伍佰元整）；设备安装调试完成后15日内支付合同总
价的47%（小写：￥974310.00元、大写：玖拾柒万肆仟叁佰壹拾元整）；
经省自然资源厅组织验收并成功通过后一次性付清合同余款3%（小写：
62190.00元、大写：陆万贰仟壹佰玖拾元整）。
第六条工作内容及成果
工作内容：
第3页
在天水市选取40处地质灾害隐患点，开展专群结合监测点建设，包括
隐患点调查，监测设备布设安装、调试、运行和数据并网。完成项目方案
编制、资料汇总、咨询劳务，负责评审、招标代理、审计、验收等工作相
关费用。
最终成果：
（1）完成40处专群结合监测预警点建设，提交建设报告及相应表格：
（2）提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目设备布置图：
（3）提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目成果报告。
第七条验收
1.服务期限：自合同签订之日起至验收（2027年4月15日前完成设
备安装、调试、运行和数据并网）
服务地点：天水市
2.验收方式：监测设备安装完成并联调联控后，报天水市自然资源局（天
水市地质灾害应急中心）组织初步验收，初步验收整改完成后报省自然资
源厅组织终验，并以省自然资源厅验收结论为最终验收结果。
3.乙方严格按照地质灾害治理的有关法规和技术规范开展工作，项目工
作的范围、内容及深度应符合国家有关规定，并将通过评审的最终成果提
供给甲方，作为甲方验收和使用的服务条件依据。
第4页
验收时，甲乙双方及监理方必须同时在场，乙方应及时按本合同内容
规定和甲方及监理方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本
合同规定完成服务。验收合格的，以评审专家组意见为标准。
第八条项目管理服务
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目周期内服务的落实，包括
项目工作的咨询、执行和服务工作。
项目负责人姓名：***；联系电话：***。
第九条售后服务
1.乙方提供服务的质量保证期为项目通过最终验收起的12个月，其中
监测设备运行维护服务期为5年，自竣工验收文件下达之日起算，由乙方
通过招标确定最终监测设备的供应商提供。若国家有明确规定的质量保证
期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造
成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
第十条分包
-
乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
第十一条合同的生效
本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
第5页
第十二条不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及
时通知对方，并在10个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行
的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部
门和政府招标管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担
责任。
第十三条争议的解决方式
1.因成果质量问题发生争议的，应当邀请自然资源主管部门认可的专家
对成果进行鉴定。成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准
的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解
决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：
①向天水市有管辖权的法院提起诉讼；
②向天水仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行
的仍应按合同条款继续履行。
第十四条其他
1.本合同自签订之日起生效。
第6页
2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3.其他未尽事宜由双方签订补充协议。

甲方全称（盖章）：	MLE天水市地质灾害应急中心		乙方全称、甘肃省地质环境监测院
地址：	天水市秦州区岷山路37号国生资源大厦	地址：	兰州市七里河区建兰新村120号
邮编：	741000	邮编：	730050专用早
电话：	***	电话：	0931-28887T0
去定代表人或委托代理人（签字）		法定代表人或委托代理人（签字）：

第7页
天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目
合同
项目名称：天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目
第二标段）
中标编号：A99-126205003950307723-20260723-011275-8/002
方：天水市地质灾害应急中心
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队
签订时间：2026年08月
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民
法典》、《甘肃省地质灾害监测预警管理要求》等法律法规的规
定，甲乙双方按照天水市公共资源交易中心的结果签订本合同。
第一条合同文件
下列与本次招标活动有关的文件及附件是本合同不可分割
的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限
于：
1.招标文件
2.投标文件
3.乙方在投标时的书面承诺
4.中标通知书或成交通知书
5.合同补充条款或说明
6.保密协议或条款
7.相关附件、图纸及电子版资料
第二条合同内容
1.在全市范围内选取40处地质灾害隐患点，开展专群结合
监测点建设，包括隐患点调查，监测设备布设安装、调试、运行
和数据并网。完成项目资料汇总、咨询劳务等工作。
2.提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目第二
标段设备布置图。
3.提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目第二
标段成果报告。
1
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
第三条合同总金额
本合同总金额：￥1842300.00.
大写：人民币壹佰捌拾肆万贰仟叁佰元整。
本合同总价款包括施工期间必须的人员费、办公费、印刷费、
水电费、邮电费、其他交通费、差旅费、会议费、咨询劳务费、
委托业务费、专业材料和燃料费、专业设备费及其他相关费用等。
第四条权利义务和质量保证
1.甲方保证施工期间，对乙方工作给予支持，提供相关资料、
协调相应的资料收集工作。
2.甲方按合同约定及时支付合同款项。
3.乙方依照《甘肃省地质灾害监测预警管理要求》进行天水
市地质灾害专群结合监测预警点建设项目第二标段建设，并保证
质量和后期服务。
4.甲方安排专人负责本行政区内的监测预警的接收工作，包
括对监测信息、设备运行、预警预报等信息如何接收以及数据分
析处理。乙方负责对相关管理人员进行业务培训，使其熟悉掌握。
培训资料、使用手册等资料除纸质外，必须刻录成光盘交付甲方。
5.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何
第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，
乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全
的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求
的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
2
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
第五条付款方式
1.本合同内所有款项均以电汇方式（人民币）进行支付。
2.款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件
未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：
合同签订后15日内支付合同总价的50%(￥921150.00大写：
人民币玖拾贰万壹仟壹佰伍拾元整）；设备安装调试完成后15
日内支付合同总价的47%（￥865881.00大写：人民币捌拾陆万
伍仟捌佰捌拾壹元整）；经省自然资源厅组织验收并成功通过后
一次性付合同余款3%（￥55269.00大写：人民币伍万伍仟贰佰
陆拾玖元整）。
第六条工作内容及成果
1.工作内容：
在全市范围内选取40处地质灾害隐患点，开展专群结合监测
点建设，包括隐患点调查，监测设备布设安装、调试、运行和数
据并网。完成项目资料汇总、咨询劳务等工作。
2.最终成果：
（1）完成全市范围内40处专群结合监测预警点建设，提交
建设报告及相应表格；
（2）提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目第
二标段设备布置图；
（3）提交天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目第
二标段成果报告。
3
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
第七条验收
1.服务期限：自合同签订之日起至验收（2027年4月15日
前完成设备安装、调试、运行和数据并网）
服务地点：天水市
验收方式：监测设备安装完成并联调联控后，报天水市自
然资源局（天水市地质灾害应急中心）组织初步验收，初步验收
整改完成后报省自然资源厅组织终验，并以省自然资源厅验收结
论为最终验收结果。
2.乙方严格按照地质灾害治理的有关法规和技术规范开展
工作，项目工作的范围、内容及深度应符合国家有关规定，并将
通过评审的最终成果提供给甲方,作为甲方验收和使用的服务条
件依据。
3.验收时，甲乙双方及监理方必须同时在场，乙方应及时按
本合同内容规定和甲方及监理方要求免费进行整改，直至验收合
格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，以评审专
家组意见为标准。
第八条项目管理服务
7方要指定不少于一人全权全程负责本项目周期内服务的
落实，包括项目工作的咨询、执行和服务工作。
项目负责人姓名：黄明；联系电话：18193806381。
4
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
第九条售后服务
1.乙方提供服务的质量保证期为项目通过最终验收起的12
个月，其中监测设备运行维护服务期为5年，自竣工验收文件下
达之日起算，由乙方通过招采确定最终监测设备的供应商提供。
若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家
规定。
2.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方
违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承
担赔偿责任。
第十条分包
乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
第十一条合同的生效
本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章
后生效。
第十二条不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同
的，应及时通知对方，并在10个工作日内提供相应证明，结算
服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由
双方初步协商，并向主管部门和政府招标管理部门报告。确定为
不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十三条争议的解决方式
1.因成果质量问题发生争议的，应当邀请自然资源主管部门
5
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
认可的专家对成果进行鉴定。成果符合标准的，鉴定费由甲方承
担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协
商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解
决：
①向天水市有管辖权的法院提起诉讼；
②向天水仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部
分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第十四条其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3.其他未尽事宜由双方签订补充协议。
以下无正文，为签署页。
6
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
签署页:

发包人：	天水市地质灾害应急中心（盖章）	承包人：	中国建筑材料工业地质勘查中心甘萧总队（盖章）
法定代表人：		法定代表人：
委托代理人		委托代理人：
住所：	天水市秦州区岷山路37号天水市自然资源局二楼	住所：	天水市秦州区民主东路1号
邮政编码：	741000	邮政编码：	741000
电话：	***	电话：	0938-6824573
传真:		传真：	0938-6824573
开户银行：		开户银行：	中国建设银行股份有限公司天水分行营业室
银行账号：		银行账号：	62001630101050452410

7
夸克扫描王
极速扫描，就是高效
中标通知书（施工）
中标编号：A99-126205003950307723-20260723-
011275-8/002
招标人：天水市地质灾害应急中心
中标人：中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队
我单位招标的天水市地质灾害专群结合监测预警点建设项目（第002标段），已于2026年
08月13日在天水市公共资源交易中心完成开评标工作，经评标委员会评定，确定贵单位为中
标单位，并被我方接受，中标公示期已满，请务必与接到中标通知书30日内到我单位商签合
同事宜。具体中标内容如下：

中标价（大写人民币）	1842300.00元壹佰捌拾肆万贰仟叁佰元整
开工时间	2026-08-20			竣工时间		2027-08-20
工程规模	在全市范围内选取40处地质灾害隐患点，开展专群结合监测点建设，包括隐患点调查，监测设备布设安装、调试、运行和数据并网。完成项目资料汇总、咨询劳务等工作			工期		365
质量标准	合格			承包方式		总承包
项目经理	黄明			证书号		SEn2025159
项目业主单位：（盖章）负责人2026年月19日		招标代理单位：（盖章）D负责人：2吴天2026年8月门日	行业监管部门：（盖章）负责人：2026年8月20日		天水市公共资源交易中心：（盖章）11人：2026年8月16日

1.本中标通知书壹式陆份，项目业主单位、中标单位、招标代理单位、行业监管部门、市公共资源交易中心
各壹份。
2.此件涂改无效。
3.请据此办理有关手续。
夸克扫描王
极速扫描，就是高效